+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Договор пуско наладки и шефмонтажа

Договор пуско наладки и шефмонтажа

В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования. Максимальный срок устранения недостатков — не более дней с момента их обнаружения. Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

Весь перечень услуг оговаривается в договоре. Что касается линий воздухообмена, можно заказать монтаж инженерных систем вентиляции на сайте. Установка оборудования выполняется посредством шеф-монтажных и пусконаладочных работ в зависимости от пожеланий заказчика. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2.

Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика. Наладка оборудования, установленного на фильтре в соответствии с комплектацией фильтра; Под услугами по обучению персонала Покупателя понимаются консультации по основам работы, правилам технического обслуживания и инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием.

Обучению подлежит только персонал, ответственный за эксплуатацию и техническое обслуживание Оборудования, назначенный внутренним приказом руководителя предприятия или руководителя соответствующего подразделения. Услуги по обучению персонала совмещаются по времени с пусконаладочными работами и проводятся одновременно. Время проведения работ по шеф-монтажу и пусконаладке обычно составляет от 1-го до 5-ти рабочих дней.

В случае если в течение срока, указанного в договоре, работы не завершены по причине, не зависящей от Поставщика отсутствует фронт работ, нет строительной готовности для монтажа оборудования, длительный монтаж оборудования, нет готовности оборудования к пуску и. Приложение подписывается обеими сторонами одновременно с Договором, и является его неотъемлемой частью. Если в процессе шефмонтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. В случае желания Заказчика выполнить некоторые виды работ своими силами, гарантийный срок на данные работы не распространяется.

В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования.

Максимальный срок устранения недостатков — не более дней с момента их обнаружения. Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей.

Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.

Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме.

Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны. Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон.

Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком.

Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. Вот и год закончился, монтажники исчезли, эксплуатация все больше новых требований выдвигает и делает замечания все в перемежку.

Вам достаются половина Ваших половина чужих. Через 2 года, через пень колоду, сдали. И вот, чтоб избежать подобные непредвиденные траты, необходимо, в договоре прописать защитные для Вас параграфы. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора.

В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до. При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями.

Отсюда первый принцип подготовки договора — постараться избежать ссылок на стандарты предприятия Заказчика или ГОСТ или другие виды государственных документов. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Услуги, и частью цены, выплаченной за оказанные Услуги;.

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.

Шеф-монтаж включает в себя следующие этапы: При заключении договора об оказании услуг шеф-монтажа Заказчик обязуется: Естественно что определение общее и все частности должны быть оговорены в договоре.

Так нашей компанией в рамках выполнения шеф-монтажных работ выполняются следующие: Необходимо обратить внимание, что все работы выполняются силами наших специалистов и это кардинальное отличие от общего определения. Производят регулировку, наладку основных параметров, их подгонку под соответствующую производительность. Руководство продающей компании имеет наиболее полный опыт в монтаже сложнотехнических изделий. Все операции отточены до мелочей, персонал готов к непредвиденным ситуациям и неисправностям.

Монтажные работы. Наладочные работы. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 шести месяцам.

Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на, накладную Торг, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру.

Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.

Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ. Оформление документов при шеф монтаж оборудования иностранной организацией отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанных Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ форма КС-2 , справки о стоимости выполненных форма КС Дополнительные расходы Подрядчика, связанные с увеличением срока выполнения по вине Подрядчика, Заказчиком не возмещаются.

Москва, Шипиловский проезд, д. Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 шести месяцам. Наш блог абсолютно бесплатный, единственная просьба — оставляйте комментарии! Если Стороны путем переговоров в течение 10 десяти рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п. Для выполнения работ, указанных в п. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

Права и обязанности сторон 2. Обязанности и права Заказчика 4. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.

Поделиться: Facebook. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

Кто отвечает за невыплату заработной платы ниже мрот главный бухгалтер или директор. Образец первого листа книги жалоб и предложений.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования. Максимальный срок устранения недостатков — не более дней с момента их обнаружения.

Предъявление Заказчиком иных требований в связи с недостатками Услуг исключается. Любые требования, связанные с недостатками результатов Услуг, могут быть предъявлены Заказчиком только, если они были обнаружены исключительно в течение гарантийного срока, установленного настоящей статьей.

При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2. Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору. Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет руб.

В случае форс-мажора обе Стороны обязуются в течение дней с момента возникновения таких обстоятельств сообщить любым из доступных способом связи о начале и завершении чрезвычайных обстоятельств, а затем в течение следующих календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме. Настоящий Договор и все Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются как конфиденциальные сведения и не подлежат передаче любым третьим лицам в течение срока действия Договора без письменного согласия на это другой Стороны.

Досрочное расторжение или изменение Договора возможно: По письменному соглашению Сторон, подписанному уполномоченными представителями и скрепленному печатями Сторон. Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком.

Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора.

Вот и год закончился, монтажники исчезли, эксплуатация все больше новых требований выдвигает и делает замечания все в перемежку.

Вам достаются половина Ваших половина чужих. Через 2 года, через пень колоду, сдали. И вот, чтоб избежать подобные непредвиденные траты, необходимо, в договоре прописать защитные для Вас параграфы.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящего Договора. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок.

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до.

При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все Услуги, и частью цены, выплаченной за оказанные Услуги;.

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

Стоимость работ по шеф-монтажу см. То есть по своей сути — эту деятельность можно отнести к консультационным услугам.

Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы. При частичном выполнении работ силами Заказчика гарантийный срок на работы, выполненные Исполнителем, оговаривается отдельно. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.

Приложение подписывается обеими сторонами одновременно с Договором, и является его неотъемлемой частью. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных служебных источниках, либо стали или станут известны также без участия тех же сторон от третьих лиц.

Ни одна из сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений, по их законному требованию. Особые условия При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты не позднее даты его прекращения. Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ. Монтажные работы осуществляются силами специалистов Заказчика под руководством представителя Исполнителя.

Заказчик обязуется обеспечить соблюдение своим монтажным персоналом указаний персонала Исполнителя. Ответственность за качество работ лежит полностью на плечах поставщика.

Заказчик и его специалисты являются только исполнителями. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору. При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны в десятидневный срок произвести все взаиморасчеты, в т. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. Общая цена настоящего Договора составляет рублей.

Исполнитель обязуется произвести шефмонтаж и запуск в эксплуатацию оборудования, а Заказчик обязуется оплатить оборудование, работы по шефмонтажу и запуску в эксплуатацию оборудования в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Любое предприятие сталкивается с необходимостью установки нового оборудования или замены устаревшего. Это могут быть как основные производственные линии, так и вспомогательные системы, например, вентиляции или водоснабжения.

Шеф монтажные и шеф наладочные работы представляют собой комплекс организационно-технических услуг, направленный на проведение необходимых работ с учетом особенностей объекта строительства и специфике оборудования, поставленного исполнителем.

Все работы проводятся в соответствии с: Данный вид работ предназначен для обеспечения технических показателей оборудования и проверки правильности проведения всех необходимых работ силами Заказчика или подрядчика. Среди основных целей проведения шеф монтажа и наладки оборудования можно перечислить: Таким. При заключении договора об оказании услуг шеф-монтажа Заказчик обязуется: Срок проведения шеф-монтажа зависит от конкретных условий заключенного между заказчиком и исполнителем договора, но не может превышать 7 календарных дней.

Мы гарантируем, что при условии выполнения заказчиком обозначенных в договоре условий шеф-монтаж будет проведен в установленные сроки. Рабочий персонал предоставляется со стороны покупателя, а контроль основных узлов и пусконаладочные работы проводят специалисты компании-исполнителя.

Компания по поставке оборудования обязуется провести полное сопровождение реализуемого проекта. По результатам выполненной деятельности покупатель принимает уже полностью подготовленные к запуску в производство установки.

Шефмонтажные работы — это мероприятия, в ходе которых поставщик принимает на себя определенные обязанности. В его компетенции: заключить договор шефмонтажных работ; решить организационные вопросы проведения монтажа; обеспечить техническую подготовку проекта, его реализацию; осуществлять надзор за работниками; поставлять всё оборудование и дополнительные запасные части при необходимости; если работы выполняются специалистами поставщика, в его обязанности входит сдача полностью рабочей установки; вести пусконаладочные работы, выводить оборудование на заявленные мощности; завершить монтаж составлением акта о проделанной работе и приемке установки заказчиком.

Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 шести месяцам. После окончания работ по данному договору выдает на руки представителю Подрядчика, подписанный установленным порядком, Акт о выполнении работ, даже при наличии разногласий. Шеф-монтаж в обязательном порядке сопровождается выездом нашего специалиста к месту постоянной эксплуатации технологического оборудования.

Весь перечень услуг оговаривается в договоре. Что касается линий воздухообмена, можно заказать монтаж инженерных систем вентиляции на сайте. Именно он станет ключевым в качестве работы и изготавливаемой продукции, что, собственно говоря, и предопределяет все дальнейшее будущее любого производства.

Если вы заинтересованы в долгосрочной службе и налаженной работе приобретаемого товара, обязательно обратитесь к услугам шеф-монтажа. Заключение сделки требует привлечения юридической стороны. Сегодня мы поговорим о некоторых моментах, связанных с договором подряда. Договор подряда — это, пожалуй, самый частый договор, заключаемый в такой нише бизнеса, как строительство, ремонтные работы, монтаж, да и вообще любые работы. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

Производство шеф — монтажных и пуско-наладочных работ и передача документации Заказчику производится согласно Календарному плану Приложение. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования системы отопления, водоснабжения, канализации. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги.

В случае разночтений между Договором и Приложениями, преобладающим действием будут обладать условия настоящего Договора. Наладка оборудования, установленного на фильтре в соответствии с комплектацией фильтра; Под услугами по обучению персонала Покупателя понимаются консультации по основам работы, правилам технического обслуживания и инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием.

Чтобы учесть все тонкости при возведении градирен, производители оборудования предлагают услуги по шеф-монтажу. Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях.

Договор шеф-монтажа образец Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. Если время действия форс-мажора не превышает месяцев, то Стороны должны придерживаться условий Договора, при этом сроки выполнения Услуг и сроки оплаты продлеваются на срок действия форс-мажора. Проверка соответствия применяемого теплоносителя требованиям по жесткости и качеству, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на НТГ проверка производится по результатам анализа теплоносителя, проведенного Заказчиком , заполнение гидросистемы ИТП теплоносителем.

Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ. Заказчик должен самостоятельно подготовить условия для беспрепятственной работы по монтажу оборудования системы отопления, водоснабжения, канализации. Приемка выполненных работ производится Сторонами после окончания работ, по Акту комплексного опробования оборудования.

Наладке подлежит основное оборудование центральных систем кондиционирования и вентиляции воздуха, которое состоит из вентиляционных агрегатов, фильтров, секций подогрева и воздухоохладителей, камер орошения, регулирующих воздушных клапанов и др. Работы по настоящему Договору должны быть начаты не ранее поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика, по истечении 5-ти календарных дней не считая времени нахождения в пути до места производства работ с момента письменного вызова.

Регулировка датчика давления и проверка его работы и при срабатывании в аварийном режиме. Регулировка датчика температуры и проверка его работы при срабатывании в аварийном и рабочем режимах.

Договор пуско наладки и шефмонтажа

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок.

В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ; 3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ; 3. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

Обеспечить объем работ по настоящему договору. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу ее результат , а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика. Акт выполнения Шеф-монтажных работ — документ, подтверждающий факт выполнения Подрядчиком Шеф-монтажных работ, подписанный представителями Сторон.

Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

Договоры оказания услуг по шеф наладке шеф монтажу Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях. Кроме того, шеф-инженеры обеспечивают учебу эксплуатационного персонала заказчика — знакомят его с устройством и особенностями работы нового оборудования. Дорогие посетители!

На сайте предложены типовые варианты решения проблем, но каждый случай индивидуален и имеет свои нюансы. Шеф-монтаж в обязательном порядке сопровождается выездом нашего специалиста к месту постоянной эксплуатации технологического оборудования. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета.

Исполнитель обязуется оказать Услуги, предусмотренные настоящим Договором, в течение календарных дней с даты начала работ. Исполнитель приступает к оказанию Услуг не позднее дней с момента уведомления Заказчиком о готовности проведения работ.

Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором.

Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем.

Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика. Своими силами и за свой счет обеспечить полную готовность объекта к проведению работ по договору.

Оплатить Подрядчику шефмонтажные работы по настоящему договору в течение 3-х банковских дней после подписания Актов выполнения работ и счета-фактуры. Заказчик обязан известить Подрядчика в письменной форме о готовности производственной площадки. Шефмонтажные работы — это мероприятия, в ходе которых поставщик принимает на себя определенные обязанности. Что выполняется поставщиком? Шефмонтажные работы — это мероприятия по надзору каждой отдельной части процедуры монтажа купленного оборудования.

В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. При этом на период этого срока, сдвигается срок окончания основных работ по пункту 2. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3. Наладка оборудования, установленного на фильтре в соответствии с комплектацией фильтра; Под услугами по обучению персонала Покупателя понимаются консультации по основам работы, правилам технического обслуживания и инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием. Обучению подлежит только персонал, ответственный за эксплуатацию и техническое обслуживание Оборудования, назначенный внутренним приказом руководителя предприятия или руководителя соответствующего подразделения.

Выполнять предусмотренные настоящим Договором шефмонтажные работы, перечень работ приведен в приложении Б.

Передать заказчику документы, подтверждающие качество произведенных шеф-монтажных работ, перечень документов приведен в приложении В. При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ. Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

Для нормального функционирования оборудования установка должна производиться квалифицированными специалистами. Предприятия-изготовители различного оборудования, как правило, предлагают свои услуги по монтажу, подключению, пробному запуску оборудования, обучению наладчиков или других специалистов. Весь перечень услуг оговаривается в договоре. Работы сопровождаются дистанционным консультированием или выездом специалиста на место. Понятие шеф-монтажа не регламентируется какими-либо стандартами.

Пусконаладочные работы Данный вид работ отличается от шеф-монтажа тем, что установку и запуск оборудования осуществляет поставщик. Стоимость работ и порядок расчетов 3. Стоимость работ по договору составляет сумма цифрами и прописью рублей. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа: — первый платеж в размере процентов от суммы, указанной в п.

Договора, а именно рублей, осуществляется сумма цифрами и прописью не позднее дней с момента подписания сторонами настоящего Договора; — оставшаяся сумма, а именно рублей, сумма цифрами и прописью вносится не позднее дней с момента подписания акта приема-передачи. Сумма, указанная в п. Уже общепринято, что подключение газовых плит и стиральных машин осуществляется специалистами продавца или соответствующих государственных организаций, в противном случае возможно лишение гарантии.

Но по неизвестной причине монтаж сложнейшего оборудования, которое должно работать в высоконагруженных условиях и, по идее, зарабатывать для покупателя деньги, часто монтируется неспециалистами. Основные положения и типовые договоры с Изменением N 1 Термины, употребляемые в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 1.

Цель шефмонтажа — обеспечение соблюдения требований технической документации предприятия-изготовителя при ведении монтажа, хранении оборудования на объекте заказчика в период шефмонтажа, пуске и комплексном опробовании оборудования путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала предприятия-изготовителя, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования.

Шефмонтаж должен осуществляться подразделением бюро, отделом внешнего монтажа предприятия-изготовителя, которое относится к промышленно-производственной или конструкторско-технологической группе и подчиняется соответственно главному инженеру или главному конструктору. Численность этого подразделения должна быть достаточной для ведения шефмонтажа на всех сооружаемых объектах, для которых предприятие-изготовитель поставляет энергооборудование.

Состав шефмонтажных работ назначается в объеме поставки предприятия-изготовителя см. Шефмонтаж оборудования на объекте заказчика выполняется с начала монтажных работ до окончания комплексного опробования.

Цель шефналадки — обеспечение достижения показателей оборудования, предусмотренных техническими условиями или стандартами технических условий на это оборудование. Состав шефналадочных работ определяется по взаимной договоренности предприятия-изготовителя и заказчика см. Конечно, нужен определенный подход и умение доказать правильность своей позиции. Ваша подпись должна быть последней, пусть монтажники, а не Вы долго и нудно объясняют энергетикам правильность подключения, иначе потом Вы будете бегать за энергетиками.

Один экземпляр акта Вы забираете себе в исполнительную документацию ИД и желательно отсканировать в цвете о отправить в свой электронный системный архив. А когда энергетики начнут права качать, а они обязательно начнут: достали акт из кармана — Ваша подпись? Теперь почему это важно. Идет стройка, у всех сроки, на совещаниях монтажники отрапортовали мы все сделали. Вы начинаете работать и выясняете, что трассировка расключение неверное или другие недоделы выявляются от монтажников.

Если Вы потом подписали свои акты ШМР — то Вам скажут что расключение это ваша проблема, так акты ШМР уже подписаны и Вы начинаете исправлять за монтажниками, а это время и деньги и не Ваше! При наличии в Вашем договоре акта приемки оборудования от монтажника исключает, данные издержки и заставляет монтажника ходить за Вами, а не Вы за монтажником, а за тем за куратором УКС.

Всех нюансов, наверное, не описать. Но мы пойдем дальше. Теперь о затратах и графиках исполнения работ. Когда Вы прорабатываете с Заказчиком проект договора, там в приложениях проставлены очень бравые сроки. Мина номер два. А сейчас как все получилось на практике. Когда игрался тендер и готовили деньги для договора, Вы спросили у шеф-инженеров за сколько можно все сделать. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:.

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий бездействий государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются.

Внимание В случае если работы по договору выполнены Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, препятствующими или затрудняющими использование объекта работ по назначению, Заказчик вправе в письменном виде потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором.

Опыт показывает, что обсуждать разделы ГОСТов и стандартов на фазе согласования договора шеф-монтажа и пусконаладки менеджеры служб управления энергетики Заказчика особо не горят и принимают объективные и конкретные формулировки. При чем исполнительную документацию никто в серьез не воспринимает, ерунда типа, параллельно сделаем. Карта сайта Контакты. Главная - Социальное страхование - Договор на выполнение шеф наладки оборудования.

Договор на выполнение шеф наладки оборудования. Оглавление: Форма договора на шеф монтаж электрооборудования Договор на шеф монтажные работы Договор на Оказание Услуг по Шеф Монтажу Оборудования Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования www. Основные положения и типовые договоры с Изменением N 1 Договор шеф монтажных и пусконаладочных работ Договор на шеф монтажные работы Договор по шеф монтажу и пуско наладке оборудования.

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано.

Под шеф-монтажными работами обычно понимается деятельность по установке и монтажу различного оборудования и систем с помощью специалистов заказчика или подрядной организации данного оборудования и систем, но под наблюдением поставщика данного оборудования и систем. То есть по своей сути - эту деятельность можно отнести к консультационным услугам. Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы. Содержание договора законодательно не регламентировано, поэтому при его составлении можно руководствоваться договорами на осуществление консультационных услуг.

Предмет договора в каждой конкретной ситуации индивидуален и он полностью связан с тем, какое именно оборудование будет устанавливаться. Договор на шеф-монтажные работы образец можно скачать на данном сайте. Особенности договора на шеф-монтажные работы. При проведении работ по шеф-монтажу вся процедура монтажа оборудования и систем осуществляется заказчиком либо подрядной организацией, но техническое руководство и наблюдение за данным процессом осуществляет предприятие-поставщик данного оборудования или систем.

Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ. Такая особенность договора свидетельствует о том, что возникающие риски и ошибки по установке, монтажу и дальнейшей эксплуатации такого оборудования или систем организация-заказчик берет на себя. Заказчику необходимо серьезно отнестись к подбору специалистов, производящих шеф-монтажные работы. Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования.

Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы. В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на шеф-монтажные работы, вариант которого можно скачать бесплатно. Типовая форма и пример договора на шеф-монтажные работы. Остались вопросы? Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл.

Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл.

Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл.

Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:. Эти статьи и документы могут быть Вам полезны План-график выполнения работ образец бланк.

Акт приема-передачи выполненных работ образец бланк. Счет-фактура образец бланк. Приходный ордер образец бланк. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист. Все права защищены.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно.

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг.

Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика. Шефмонтаж должен осуществляться заводами- изготовителями данного оборудования или, по их поручению, — специализированными организациями, в положениях уставах которых им разрешено производство шефмонтажных работ.

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса. Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования Максимальный срок устранения недостатков — не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков.

Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания. Тем более, проверочная ап-ра — у них. Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика.

Подача Заказчиком заявки на выполнение шеф-монтажа. Подписание договора на оказание услуг шеф-монтажа. Выезд специалиста. Составление плана-схемы расстановки оборудования. Предмет договора 1. Приложения и Дополнения 2. Услуги и работы, осуществляемые Исполнителем согласно данному Договору, именуются далее по тексту — Услуги. Заказчик создает Исполнителю необходимые условия для выполнения Услуг, принимает их результаты и оплачивает эти Услуги согласно условиям, указанным в настоящем Договоре.

Отличительной особенностью данных работ от монтажных и пусконаладочных работах заключается в том, что все работы осуществляются сторонней организаций-подрядчиком или специалистами Заказчика. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. Журнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с указанием объемов проведенных работ и временем ихпроведения на Объекте Заказчика.

Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору. Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги.

Срок действия настоящего: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 шести месяцам. Данные незначительные дефекты должны быть зафиксированы в Приложении к Акту сдачи-приемки и устранены Исполнителем в сроки, оговоренные в этом Приложении, но не позднее месяца с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг. Стоимость работ с учетом стоимости используемых материалов и др.

Договоры оказания услуг по шеф наладке шеф монтажу Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях. Стоимость работ и порядок расчетов 2. Общая стоимость работ определяется в размере указать цифрами и прописью рублей, в т.

НДС — указать цифрами и прописью рублей. Внимание При этом Заказчик направляет Подрядчику заполненный опросный лист о готовности к проведению шеф-монтажных работ.

В течение дней после получения письменного извещения о готовности производственной площадки Подрядчик направляет специалистов. При этом их много а Вы один, у них сроки и Вы должны, плюс целый этаж юристов, готовых по первому свистку кураторов управления капитального строительства доказать Вашему юридическому консультанту что Вы не правы с вытекающими последствиями.

Отсюда первый принцип подготовки договора — постараться избежать ссылок на стандарты предприятия Заказчика или ГОСТ или другие виды государственных документов. Обеспечивает своевременное прибытие своих специалистов с необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ после поступления денежных средств на счет Подрядчика и получения письменного уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ.

Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. Именно он станет ключевым в качестве работы и изготавливаемой продукции, что, собственно говоря, и предопределяет все дальнейшее будущее любого производства.

Если вы заинтересованы в долгосрочной службе и налаженной работе приобретаемого товара, обязательно обратитесь к услугам шеф-монтажа. Заключение сделки требует привлечения юридической стороны. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания соответствующей суммы с его расчетного счета. Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ.

Стоимость работ по шеф-монтажу см. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. Общая цена настоящего Договора составляет рублей. Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

Наш блог абсолютно бесплатный, единственная просьба — оставляйте комментарии! Если Стороны путем переговоров в течение 10 десяти рабочих дней не пришли к согласию, спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный институт при торговой палате Самарской области. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом РФ, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до.

Конечно, нужен определенный подход и умение доказать правильность своей позиции. Ваша подпись должна быть последней, пусть монтажники, а не Вы долго и нудно объясняют энергетикам правильность подключения, иначе потом Вы будете бегать за энергетиками.

После поступления предоплаты Исполнитель не позднее 5 пяти календарных дней предоставляет Заказчику счет-фактуру на получение предоплаты, согласно п. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на платной основе провести монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования:. Работы, предусмотренные п. Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования.

Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:. Обеспечить объем работ по настоящему договору. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

После того, как Исполнитель полностью завершил оказание Услуг по шеф-монтажу, Исполнитель заявляет о том, что Услуги по шеф-монтажу выполнены в полном объеме. Компания Элтикон выполняет полный комплекс монтажных, пусконаладочных работ и сервисных услуг по обслуживанию оборудования в строительной и перерабатывающей отраслях.

Если Вы потом подписали свои акты ШМР — то Вам скажут что расключение это ваша проблема, так акты ШМР уже подписаны и Вы начинаете исправлять за монтажниками, а это время и деньги и не Ваше! При наличии в Вашем договоре акта приемки оборудования от монтажника исключает, данные издержки и заставляет монтажника ходить за Вами, а не Вы за монтажником, а за тем за куратором УКС. Все банковские расходы, связанные с переводом платежей по настоящему Договору, осуществляются за счет Заказчика.

Незначительные дефекты, которые не влияют на работоспособность Оборудования и не препятствуют его использованию по назначению, не могут служить причиной неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. Свидетельства, выданные соответствующими органами, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности обстоятельства непреодолимой силы.

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. Особенности договора на шеф-монтажные работы При проведении работ по шеф-монтажу вся процедура монтажа оборудования и систем осуществляется заказчиком либо подрядной организацией, но техническое руководство и наблюдение за данным процессом осуществляет предприятие-поставщик данного оборудования или систем.

Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ. Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий бездействий государственных органов.

Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы. Образец договора на монтаж оборудования. Составление договоров поставки и монтажа оборудования образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи может вызвать некоторые затруднения.

Соглашение на монтаж оборудования обычно заключается путем подписания договора подряда. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду т.

Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально.

Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования. По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику.

Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой. Объединение двух видов подобных сделок актуально в случаях, когда поставщик оборудования дополнительно предлагает проведение соответствующих работ по его установке. Одной из основных обязанностей заказчика по договору монтажа является подготовка помещений, фундаментов и конструкций под установку оборудования.

Организации же, осуществляющей проведение соответствующих монтажных работ, надлежит проверить выполнение предшествующих подготовительных работ согласно проекту в отношении:. Договор поставки вентиляционного оборудования так же имеет несколько нюансов, которые надо учитывать в своей работе при согласовании с Заказчиками. Как правило, крупные компании при закупке систем вентиляции стремяться в договоре поставки закрепить шеф-монтажные и пусконаладочные работы, и обязательно стоимостные показатели данных работ.

Попытаюсь объяснить почему это плохо. Работы можно сделать за месяц, при правильном подходе, а можно, из-за отсутствия строительной готовности или не правильного монтажа нарушена трассировка кабелей или других причин, расстянуть на три года. Поэтому угадать темп и сроки строительства или ремонта из зоны закупки оборудования предугадать невозможно. При согласовании гарантийных обязательств напр. Поэтому надо не забывать дальний ограничительный предел срока действия гарантии.

Если в процессе шефмонтажа по желанию Заказчика будут внесены изменения в работе, требующие дополнительного оборудования, материалов и дополнительных работ, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. Заказчик обязуется выплатить полную стоимость дополнительного оборудования, материалов и работ. Гарантийный срок эксплуатации дополнительного оборудования составляет 12 месяцев с момента отгрузки Заказчику. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор на выполнение шеф наладки оборудования

ОСТ Дата введения Приказом министра энергетики и электрификации СССР от Сапелов, Н.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок.

Юристы сайта Правовед. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Опишите документ, который вам нужен. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования заполняется в двух экземплярах. Возможно заполнение документа в трех экземплярах, если вы привлекаете к участию в сделке посредника или желаете заверить договор у нотариуса.

Договор пуско наладки и шефмонтажаДоговор подряда на шеф монтаж и пусконаладкаЖурнал проведения работ заполняетсяпредставителем Подрядчика с.

Пункт договора о шеф монтажных и пусконаладочных работ

Также существуют различия в устройствах защиты и управления и их наладке, по сравнению с установками КРМ. БСК обычно монтируются в открытых распределительных устройствах ОРУ , куда доступ персонала запрещен в процессе включения и работы высоковольтного оборудования. В связи с этим необходим более тщательный осмотр оборудования перед включением. Причем делается строго в соответствии со СНиПами и рекомендациями самого производителя оборудования, после чего следует ряд этапов испытаний соответствие нормам монтажа кабеля, правильность маркировки, тестирование алгоритмов и отдельных узлов и т. После проверки отдельных узлов электрощитового оборудования мы приступаем к тестированию всей системы в комплексе. По окончании пусконаладочных работ мы составляем протоколы проведенных испытаний и выдаём заказчику полный пакет документов, подтверждающий настройку и работоспособность оборудования. Шеф-монтажные работы — это еще один вид работ по введению в эксплуатацию нового электрооборудования. В этом случае на объект заказчика выезжает специалист. Во время монтажа оборудования он будет следить за соблюдением требований производителя оборудования, а также контролировать с технической точки зрения ход пусконаладочных работ. Кроме того,.

Договор на пусконаладочные работы образец бланк (бланк, образец - 2020)

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано. Под шеф-монтажными работами обычно понимается деятельность по установке и монтажу различного оборудования и систем с помощью специалистов заказчика или подрядной организации данного оборудования и систем, но под наблюдением поставщика данного оборудования и систем.

Мы делаем сложные дела простыми. Опыт адвокатов более 8 лет. Чем мы можем Вам помочь? Задать вопрос юристу.

А также это может быть щит на многие непредвиденные случаи, если его готовил специалист, который знает изнутри нюансы работы крупных промышленных предприятий, сильные и слабые стороны бюрократического аппарата, его принцип действия, правила прохождения согласования технических и договорных документов. Начнем с того, что договор на ШМР и ПНР должен содержать в себе конкретные понимания и толкования тех моментов работы, по которым в дальнейшем могут возникнуть споры. К концу пусконаладочных работ вентоборудования "хотелки" всех технических служб, которые обязаны принять оборудование в эксплуатацию, обязательно будут расти.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев. Будь первым!

© 2018-2021 film2day.ru